一、单项选择题
(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1分，没选或错选均不得分)。
1、 下列财产中,可以进行抵押的是（ ）
A.土地所有权
B.公益设施
C.生产设备
D.使用权有争议的财产
答案：C
解析：A、B、D 属于不得抵押的财产。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品； （5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
2、 工程师张某在本职工作范围内,利用单位的物质技术条件,创作完成一项由单位承担责任的工程设计图。根据《著作权法》,关于该设计图著作权的说法,正确的是（）
A.由单位单独享有
B.由张某与单位协商决定
C.由张某享有,单位在业务范围内有2 年优先使用权
D.由张某享有署名权,单位享有著作权的其它权利
答案：D
解析：有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人组织享有，法人或者非法人组织可以给予作者奖励：（1）主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件创作，并由法人或者非法人组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、示意图、计算机软件等职务作品；（2）报社、期刊社、通訊社、广播电台、电视台的工作人员创作的职务作品；（3）法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他非法人组织享有的职务作品。
3、 某批冷冻海鲜由甲公司生产,乙公司运输，丙公司销售。因乙公司运输车辆冷藏设备故障造成该批海鲜变质,张某从丙公司购买食用后中毒。根据《民法典》,下列说法正确的是（）。
A.张某只能向甲公司请求赔偿
B.张某只能向乙公司请求赔偿
C.张某只能向丙公司请求赔偿
D.张某既可以向甲公司,也可以向丙公司请求赔偿
答案：D
解析：因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。
4、 关于从建筑物中抛掷物品致人损害责任承担的说法,正确的是（）。
A.由物业服务企业承担侵权责任
B.由侵权人和物业服务企业共同承担侵权责任
C.由建筑物的所有使用人共同给予补偿
D.难以确定具体侵权人的,由可能加害的建筑物使用人给予补偿
答案：D
解析：禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
5、 下列行政行为中,属于行政强制措施的是（ ）。
A.吊销许可证件
B.没收违法所得
C.责令停产停业
D.查封施工场所
答案：D
解析：A、B、C 项属于行政处罚。行政强制措施的种类：①限制公民人身自由； ② 查封场所、设施或者财物；③扣押财物；④冻结存款、汇款；⑤其他行政强制措施。
6、 关于施工许可证申请条件的说法,正确的是（ ）
A.建设资金已经落实
B.施工场地已具备施工条件,需要征收房屋的,征收工作应全部完成
C.施工图设计文件已按规定审查合格
D.已经办理建设用地使用权登记
答案：C
解析：施工许可证的申请条件：1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；4）已经确定施工企业；5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；6）有保证工程质量和安全的具体措施。
7、 下列项目中,不能免征增值税的是（ ）
A.古旧图书
B.直接用于科学研究的进口仪器
C.外国政府无偿援助的进口物资
D.粮油公司销售的农产品
答案：D
解析：下列项目免征增值税：（1）农业生产者销售的自产农产品；（2）避孕药品和用具；（3）古旧图书；（4）直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备；（5）外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备；（6）由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品；（7）销售的自己使用过的物品。
8、 关于建筑业企业资质申请流程的说法,正确的是（ ）
A.企业首次申请或者增项申请资质,可以申请最高等级资质
B.持有施工总承包、专业承包三级资质的企业,可直接申请二级资质
C.施工劳务企业完成备案手续后,即可承接施工劳务作业
D.具有法人资格的企业可直接申请施工总承包、专业承包一级资质
答案：B
解析：A 项错误，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。C 项错误，企业完成备案手续并取得资证书后，即可承接施工劳务作业。D 项错误，具有法人资格的企业可直接申请施工总承包、专业承包二级资质。
9、 根据《建设工程质量管理条例》,关于竣工验收法定条件的说法,正确的是（ ）
A.完成建设工程合同约定的主要内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.完成工程保修书的起草
D.有工程使用的主要建筑材料的交货签收文件
答案：B
解析：建设工程竣工验收应当具备下列条件：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。
10、 在封闭式框架协议采购程序中,确定第一阶段入围供应商的评审方法包括价格优先法和（ ）
A.质量优先法
B.顺序轮候法
C.直接选定法
D.综合评估法
答案：A
解析：封闭式框架协议采购程序，确定第一阶段入围供应商，其评审方法包括价格优先法和质量优先法。
11、 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》,下列证据中,不能单独作为认定案件事实根据的是（ ）
A.当事人陈述
B.书证
C.物证
D.鉴定意见
答案：A
解析：下列证据不能单独作为认定案件事实的根据：（1）当事人的陈述；（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言；（3）与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言；（4）存有疑点的视听资料、电子数据；（5）无法与原件、原物核对的复制件、复制品。
12、 某工程施工现场发生基坑坍塌事故,造成2 人死亡,10 人重伤,直接经济损失900余万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故等级应当认定为（ ）
A.一般事故
B.重大事故
C.特别重大事故
D.较大事故
答案：D
解析：2 人死亡为一般事故，10 人重伤为较大事故，直接经济损失900 余万元为较大事故，最后从重认定为较大事故。
13、 根据《行政诉讼法》,下列情形中,人民法院应当判决撤销或部分撤销行政行为的是（ ）
A.行政行为证据确凿,适用法律、法规正确符合法定程序的
B.行政机关超越职权作出行政行为的
C.行政行为程序轻微违法,但对原告权利不产生实际影响的
D.行政行为对款额的确定确有错误的
答案：B
解析：行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：第一，主要证据不足的；第二，适用法律、法规错误的；第三，违反法定程序的；第四，超越职权的；第五，滥用职权的；第六，明显不当的。
14、 关于行政法基本原则的说法,正确的是（ ）
A.行政合理性原则的基本内涵包括比例原则和公众参与两个方面
B.依法行政原则是行政法的首要原则
C.依据高效便民原则,行政主体在必要情况下可以进行钓鱼执法
D.依据程序正当原则,行政主体对其作出的行政行为不得任意反悔
答案：B
解析：A 项错误，行政合理性原则的基本内涵包括比例原则和平等对待。C、D 项错误，在行政法中，诚实守信意味着：①行政主体不得为了自身的利益欺骗行政相对人，不得“钓鱼执法”和“养鱼执法”,违反法律、法规、政策的初衷和目的。②政府在制定法律、政策、决定和作出承诺前，必须充分考虑各种复杂的情形，听取多方意见，在慎重考虑的基础上作出决定。③行政主体必须依法行政，不得任意反悔。④法律规范应具有稳定性与不可溯及性。⑤行政活动应具有真实性与确定性。
15、 甲公司向乙公司订购2 台同型号施工设备,同时订购了配套维修工具。合同约定设备与维修工具分两批交货。根据《民法典》,关于该合同解除的说法,正确的是（ ）
A.如果因设备不符合约定而解除合同,解除的效力及于维修工具
B.如果因维修工具不符合约定而解除合同,解除的效力及于设备
C.如果其中1 台设备质量不符合约定,甲公司可以就全部2 台设备解除合同
D.如果第二批交付的设备不符合约定,甲公司可以就第一批交付的设备解除合同
答案：A
解析：A 项正确，B 项错误，因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。C、D 项错误，出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。
16、 关于联合体投标的说法,正确的是（ ）
A.联合体应当由两个以上法人组成
B.由同一专业的单位组成的联合体,应按照资质等级较高的单位确定资质等级
C.联合体中标的,联合体各方应当分别与招标人签订合同
D.资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标无效
答案：D
解析：A 项错误，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。B 项错误，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。C 项错误，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
17、 关于建设工程分包的说法,正确的是（ ）
A.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包
B.承包人可以将其承包的全部建设工程分包给第三人
C.承包人可以将其承包的工程分包给个人
D.经发包人同意,总承包人可以将其承包工程的非主体结构部分交由第三人完成
答案：D
解析：A 项错误，禁止层层分包。C 项错误，禁止将工程分包给个人。B 项错误，禁止承包人将全部工程转包。
18、 根据《工伤保险条例》,职工有下列情形的,应当认定为工伤的是（ ）
A.因工外出期间,发生事故下落不明的
B.因被单位领导批评,想不开自杀的
C.因醉酒,上班期间摔伤的
D.吸毒后,开车上班途中撞到前车受伤的
答案：A
解析：应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内， 因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。由于下列原因造成的，不得认定为工伤或者视同工伤：（1）故意犯罪的；（2）醉酒或者吸毒的；（3）自残或者自杀的。
19、 关于建筑市场信用信息的说法,正确的是（ ）
A.建筑市场信用信息仅在全国建筑市场信息平台公开,各省市无权搜集和公开
B.建筑市场信用信息由基本信息和优良信息构成,不包括不良信息
C.建筑市场优良信息是指建筑市场主体获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖励等信息
D.建筑市场基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息奖惩信息等
答案：C
解析：A 项错误，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布， 公布期限与地方确定的公布期限相同，法律、法规另有规定的从其规定。B 项错误，建筑市场信用信息由基本信息、优良信息和不良信息。D 项错误，基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。
20、 根据《建设工程安全生产管理条例》,特殊结构的建设工程,应当提出保障施工工作业人员安全和预防生产安全事故措施建议的是（）。
A.设计单位
B.造价咨询单位
C.施工单位
D.建设单位
答案：A
解析：采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
21、 某工程施工作业人员张某在作业过程中,发现正在吊装的预制构件在高空失衡晃动将要脱落,直接危及施工现场安全,立即停止作业并迅速躲避。张某的行为于行使（ ）
A.获得救治权
B.拒绝违章指挥权
C.正当防卫权
D.紧急避险权
答案：D
解析：《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
22、 不动产物权的转让,自（ ）发生效力。
A.物权合同成立时
B.物权合同生效时
C.受让人实际占有不动产时
D.依法登记时
答案：D
解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。
23、 根据《建设工程质量保证金管理办法》关于缺陷责任期的说法,正确的是（ ）
A.由于发包人原因导致工程无法按规定期那限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90 天后,工程自动进入缺陷责任期
B.缺陷责任期最短不得少于2 年,具体期限由发、承包双方在合同中约定
C.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计
D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际完成竣工验收备案之日起计
答案：A
解析：B 项错误，缺陷责任期一般为1 年，最长不超过2 年，由发、承包双方在合同中约定。C 项错误，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。D 项错误，由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。
24、 根据《民法典》,托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的,除当事人另有约定外,承运人对相应的运输货物享有（ ）
A.提存权
B.拍卖权
C.拒绝运输权
D..留置权
答案：D
解析：托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但是当事人另有约定的除外。
25、 关于评标的说法,正确的是（）
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以决定投标报价最近标底的投标人中标
B.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字,且未陈述不同意见和理由的,视为不同意评标结果
C.招标项目设有标底的,标底在开标前应当保密,并在评标时作为参考
D.招标文件中没有规定的标准和方法在必要时也可以作为评标的依据
答案：C
解析：A 项错误，招标人设有标底的，标底在开标前应当保密，并在评标时作为参考。B 项错误，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字,且未陈述不同意见和理由的,视为同意评标结果。D 项错误，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
26、 关于劳动争议调解的说法,正确的是（ ）
A.劳动争议调解的原则是公平、公正、公开
B.只有当事人提出申请,劳动争议调解程序才能启动
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、企业代表和行政主管部门代表组成
D.经调解达成调解协议的,调解委员会应当制作调解协议书
答案：D
解析：A 项错误，调解委员会调解劳动争议一般不公开进行，但双方当事人要求公开调解的除外。B 项错误，劳动争议调解程序的启动有两种方式： 一是当事人申请；二是调解委员会主动调解。C 项错误，企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成。
27、 根据《保障中小企业款项支付条例》,机关、事业单位从中小企业采购货物,工程、服务,除合同另有约定外,应当自货物、工程、服务交付之日起（ ）内支付款项。
A.15 日
B.30 日
C.60 日
D.90 日
答案：B
解析：机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30 日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60 日。
28、 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,属于应当注销安全生产许可证情形的是（ ）
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.施工企业破产、倒闭、撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
答案：B
解析：建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。A、C、D 项属于撤销安全生产许可证的情形。
29、 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ）
A.40%
B.80%
C.50%
D.60%
答案：B
解析：项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。
30、 根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在（ ）提出
A.投标有效期内
B.投标截止时间10 日前
C.评标委员会评审结束前
D.招标人发出中标通知书前
答案：B
解析：对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10 日前提出。
31、 甲公司与乙公司订立书面租赁合同,合同约定甲公司租用乙公司的施工设备,租期12 个月,租金月付。租赁期满后,因工程延期,甲公司继续支付租金,乙公司亦未拒绝。根据《民法典》,关于租期届满后甲乙租赁合同效力的说法,正确的是（ ）
A.甲乙租赁合同继续有效,但乙有权随时解除租赁合同
B.甲乙租赁合同效力待定,乙公司事后明确同意续租才有效
C.因双方并未明确续订租赁合同,甲乙租赁合同终止
D.乙仍接受甲支付的租金,可视为双方租赁合同续订了12 个月
答案：A
解析：租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的视为不定期租赁。不定期租赁合同，当事人可以随时解除合同，但应当在合理期限之前通知对方。
32、 根据《噪声污染防治法》,关于建筑施工噪声污染防治的说法,正确的是（ ）
A.个人对已交付使用的建筑物进行室内装修时应当采取有效噪声防治措施
B.建设单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案
C.施工单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价
D.严禁施工单位夜间进行产生噪声的建筑施工作业
答案：A
解析：B 项错误，施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案。C 项错误，建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价。D 项错误，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。
33、 下列行政诉讼案件中，可以适用调解的是（ ）
A.对行政机关作出的关于确认山岭使用权的决定不服的
B.认为行政机关侵犯其经营自主权的
C.认为行政机关限制竞争的
D.请求行政赔偿的
答案：D
解析：人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。
34、 下列情形中，不能导致建设工程代理行为终止的是（ ）
A.代理人的法定代表人死亡的
B.代理期限届满的
C.被代理人取消委托的
D.作为代理人的组织终止的
答案：A
解析：有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期限届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。
35、 关于建筑工程节能验收的说法，正确的是（ ）
A.国家实行固定资产投资项目节能评估和备案制度
B.对不符合推荐性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
C.建筑节能分部工程验收合格后方可进行单位工程竣工验收
D.建筑节能检验批、分项工程全部合格即可进行节能分部工程验收
答案：C
解析：A 项错误，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。B 项错误，不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。D 项错误，建筑节能分部工程的质量验收，应在施工单位自检合格，且检验批、分项工程全部合格的基础上，进行外墙节能构造外窗气密性现场实体检测和设备系统节能性能检测，确认建筑节能工程质量达到验收的条件后方可进行。
36、 根据《建设工程抗震管理条例》，关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说法正确的是（ ）
A.设计单位应当将建筑抗震设防烈度等情况记入建筑使用说明书
B.建设单位应当组织工程各参建单位建立隔震减震工程质量可追溯制度
C.实行施工总承包的项目，隔震减震装置可以由专业承包单位完成施工
D.施工单位应当对已经建成的建设工程的工程抗震构件进行检查和修缮
答案：B
解析：A 项，建设单位应当将建筑的设计使用年限、结构体系、抗震设防烈度、抗震设防类别等具体情况和使用维护要求记入使用说明书，并将使用说明书交付使用人或者买受人。C项错误，实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成。D 项错误，建设工程所有权人应当按照规定对建设工程抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装置及隔震标识进行检查、修缮和维护，及时排除安全隐患。
37、 甲公司与乙公司订立水泥买卖合同，合同约定，甲公司向乙公司购买水泥100 吨，甲公司于8 月1 日前向乙公司支付30%的预付款，余款于10 月15 日水泥交付后3 日内付清。8月1日，甲公司未按合同约定支付预付款。10 月15 日，甲公司要求乙公司交付水泥。根据《民法典》，乙公司可以行使的权利是（ ）
A.先履行抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权
答案：A
解析：当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
38、 下列情形中，属于行政复议受案范围的是（ ）
A.认为行政机关制定、发布的具有普遍约束力的规范性文件侵犯其合法杈益的
B.对行政机关作出的人事任免决定不服的
C.对行政机关作出的民事纠纷调解不服的
D.对行政机关作出的不予受理工伤认定申请的决定不服的
答案：D
解析：下列事项不属于行政复议范围：（1）国防、外交等国家行为； （2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）行政机关对民事纠纷作出的调解。
39、 下列行为中，注册建造师依法可以实施的是（ ）
A.允许他人以自己的名义从事执业活动
B.同时在两个以上企业受聘或者执业
C.变更注册单位前即在另一企业从事执业活动
D.办理所负责工程移交手续后变更注册到另一企业
答案：D
解析：注册建造师不得有下列行为：（1）不履行注册建造师义务；（2）在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；（3）在执业过程中实施商业贿赂；（4）签署有虚假记载等不合格的文件；（5）允许他人以自己的名义从事执业活动；（6）同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（7）涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；（8）超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；（9）法律、法规、规章禁止的其他行为。
40、 下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是（ ）
A.组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案
B.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况
C.保证本单位安全生产投入的有效实施
D.监督在建项目安全生产费用的使用
答案：B
解析：A、C 项属于企业负责人的职责。D 属于建筑施工企业安全生产管理机构的职责。项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：①负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；②现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；③对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；④对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；⑤对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；⑥依法报告生产安全事故情况。
41、 某建设项目于2023 年5 月8 日领取施工许可证，同年6 月16 日开工。开工后因极端天气原因于2023 年7 月24 日中止施工。该项目建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是（ ）
A.2023 年6 月8 日
B.2023 年7 月16 日
C.2023 年8 月24 日
D.2023 年10 月24 日
答案：C
解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1 个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
42、 关于施工单位施工质量检验和返修的说法，正确的是（）。
A.隐蔽工程在隐蔽前，应当通知建设单位和勘察、设计单位
B.建设工程竣工验收不合格的，施工单位应当负责返修
C.因建设单位原因导致工程质量缺陷的，施工单位应当无偿修复
D.因修复工程质量缺陷造成逾期交付的，施工单位均应承担违约责任
答案：B
解析：A 项错误，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。C 项错误，因建设单位原因导致工程质量缺陷的，施工单位应当有偿修复。D 项错误，因施工单位的原因造成质量缺陷，修复后逾期交付的，施工单位承担违约责任。
43、 根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。
A.新建影视摄制基地
B.新建商业综合体
C.扩建办公楼
D.扩建必要的基础设施
答案：D
解析：在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是， 新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。
44、 依据罪责刑相适应原则，刑罚的轻重，应当与犯罪分子（ ）和承担的刑事责任相适应。
A.所犯罪行
B.人身危险性
C.社会危害性
D.犯罪态度
答案：A
解析：刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。
45、 关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书
B.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
C.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案的审核
D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应向建设单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字
答案：B
解析：A 项错误，建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。C 项错误，将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。D 项错误，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
46、 建设工程施工合同纠纷的管辖法院是（）
A.建设工程所在地人民法院
B.发包人住所地人民法院
C.承包人住所地人民法院
D.发包人和承包人约定的人民法院
答案：A
解析：因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。
47、 下列施工合同中，有效的是（）
A.甲施工企业超越资质等级许可范围签订的施工总承包合同
B.乙施工企业借用其他企业资质证书签订的专业承包合同
C.丁施工劳务企业与某专业承包企业签订的劳务分包合同
D.丙施工企业在中标合同之外与发包人签订的无偿建设配套设施的施工总承包合同
答案：C
解析：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据《民法典》第153 条第1 款的规定，认定无效：（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
48、 根据《无障碍环境建设法》，关于无障碍环境建设宣传教育的说法，正确的是（）
A.高等学校、中等职业学校等应当开设无障碍环境建设相关专业和课程
B.各类职业资格和继续教育的考试内容应当包括无障碍环境建设知识
C.建筑、交通运输等相关学科专业应当增加无障碍环境建设的教学和实践
D.企业事业单位应当对工作人员进行无障碍服务知识与技能培训
答案：C
解析：A 项错误，国家鼓励高等学校、中等职业学校等开设无障碍环境建设相关专业和课程，开展无障碍环境建设理论研究、国际交流和实践活动。B 项错误，建筑、交通运输、计算机科学与技术等相关学科专业应当增加无障碍环境建设的教学和实践内容，相关领域职业资格、继续教育以及其他培训的考试内容应当包括无障碍环境建设知识。D 项错误，国家鼓励机关、企业事业单位、社会团体以及其他社会组织，对工作人员进行无障碍服务知识与技能培训。
49、 关于施工水污染防治禁止事项的说法，正确的是（）
A.禁止向水体排放含放射性物质的废水
B.禁止向水体排放含热废水
C.禁止向城镇排水设施排放污水
D.禁止向水体排放工业废渣
答案：D
解析：A 项错误，禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。B 项错误，向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。C 项错误，从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。
50、 4月20日，甲向乙发出函件称：”本单位欲以每吨3800元的价格出售螺纹钢100吨，如欲购买，请于5 月10 日前回复。”乙于4 月27 日收到甲的函件，并于次日回函表示愿意购买。但由于投递错误，乙的回函于5 月11 日才到达甲处，因已超过5 月10 日的最后期限，甲未再理会乙，而将钢材出售给他人。根据《民法典》，关于甲、乙之间合同的说法，正确的是（）
A.合同成立且己生效，乙有权要求甲履行合同
B.合同未成立，甲对乙不承担任何责任
C.合同未成立，但乙有权要求甲赔偿信赖利益损失
D.合同成立但未生效，甲有权以承诺迟到为由撤销要约
答案：B
解析：承诺需要在承诺期限内作出，超过承诺期限的，视为新要约。由于乙的回函超过承诺期限，所以视为新要约，甲不理会，视为不同意，因此合同未成立。
51、 根据《劳动合同法》，用人单位不必提前预告即可与劳动者解除劳动合同的情形是（ ）
A.用人单位生产经营发生严重困难的
B.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的
C.劳动者患病不能从事原工作的
D.劳动者受到行政处罚的
答案：B
解析：即时解除合同也称为过错性解除合同，是指用人单位因劳动者的过错可以不必提前预告而解除劳动合同的行为。《劳动合同法》规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：①在试用期间被证明不符合录用条件的；②严重违反用人单位的规章制度的；③严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；④劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；⑤因《劳动合同法》第26 条第1 款第1 项规定的情形（以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的） 致使劳动合同无效的；⑥被依法追究刑事责任的。
52、 根据《职业病防治法》，劳动者享有的职业卫生保护权利是（ ）
A.获得职业安全教育培训
B.要求用人单位提供安全防护设施
C.建立职业卫生管理制度和操作规程
D.对职业病防治工作提出意见和建议
答案：D
解析：劳动者享有下列职业卫生保护权利：①获得职业卫生教育、培训；②获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务；③了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施； ④ 要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件；⑤对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告；⑥拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业；⑦参与用人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议。
53、 关于建设工程施工企业安全生产费用提取的说法，正确的是（ ）
A.施工企业提取的安全生产费用不列入工程造价
B.施工企业不得提高安全生产费用提取标准
C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全生产费用
答案：C
解析：A 项错误，施工企业提取的安全生产费用列入工程造价。B 项错误，施工企业可以提高安全生产费用提取标准，不得降低提取标准。D 项错误，总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日1 个月内将至少50%企业安全生产费用直接支付给分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。
54、 关于注册建造师注册证书失效及注销的说法，正确的是（ ）
A.注册建造师聘用单位破产的，其注册证书应依法被吊销
B.注册建造师年龄超过60 周岁的，其注册证书应依法被撒销
C.注册建造师受到刑事处罚的，其注册证书和执业印章由注册机关收回并办理注销手续
D.注册建造师注册有效期满未延续注册的，其注册证书应依法被吊销
答案：C
解析：注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：（1）聘用单位破产的；（2）聘用单位被吊销营业执照的；（3）聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；（4）已与聘用单位解除聘用合同关系的；（5）注册有效期满且未延续注册的；（6）年龄超过65 周岁的；（7）死亡或不具有完全民事行为能力的；（8）其他导致注册失效的情形。注册建造师有下列情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废：（1）有以上规定的注册证书和执业印章失效情形发生的；（2）依法被撤销注册的；（3）依法被吊销注册证书的；（4）受到刑事处罚的；（5）法律、法规规定应当注销注册的其他情形。
55、 下列情形中，应当对犯罪分子予以减刑的是（ ）
A.犯罪情节较轻的
B.遵守监规，确有悔改表现的
C.阻止他人重大犯罪活动的
D.已满75 周岁的
答案：C
解析：被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：（1）阻止他人重大犯罪活动的；（2）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；（3）有发明创造或者重大技术革新的；（4）在日常生产、生活中舍己救人的；（5）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；（6）对国家和社会有其他重大贡献的。
56、 根据《城乡规划法》，关于规划验收的说法，正确的是（）。
A.建设工程是否符合规划条件，应当由县级人民政府城乡规划主管部门按规定予以核实
B.经核实不符合规划条件的建设工程，建设单位获得有关人民政府土地主管部门批准可以组织竣工验收
C.规划条件未经核实的建设工程，建设单位不得组织竣工验收
D.施工单位应当在竣工验收后向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料
答案：C
解析：A 项错误，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。B 项错误，未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。D 项错误，建设单位应当在竣工验收后向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
57、 下列纠纷中，可以申请仲裁的是（）。
A.收养协议纠纷
B.工程合同纠纷
C.遗产继承纠纷
D.监护资格纠纷
答案：B
解析：下列纠纷不能仲裁：①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；②依法应当由行政机关处理的行政争议。
58、 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。
A.不得与建设单位有隶属关系
B.对施工质量承担连带责任
C.不得转让工程监理业务
D.组织建设工程竣工验收
答案：C
解析：A 项错误，工程监理单位不得与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。B 项属于施工单位的责任。D 项属于建设单位的责任。
59、 关于工程竣工验收后提交档案资料的说法，正确的是（）。
A.施工分包单位应将本单位形成的工程文件立卷后向施工总承包单位移交
B.勘察、设计等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后向施工单位移交
C.建设单位应当在工程竣工验收后6 个月内向城建档案馆报送建设工程档案
D.建设单位编制的建设工程电子档案可不移交城建档案馆
答案：A
解析：B 项错误，勘察、设计等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。C项错误，建设单位应当在工程竣工验收后3 个月内向城建档案馆报送建设工程档案。D 项错误，每项建设工程应编制一套电子档案，随纸质档案一并移交城建档案管理机构。电子档案签署了具有法律效力的电子印章或电子签名的，可不移交相应纸质档案。
60、 关于建设工程安全生产监督管理体制的说法，错误的是（）。
A.国务院负责安全生产监督管理的部门对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理
B.国务院住房城乡建设主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理
C.施工安全监督人员应当具有5 年及以上施工安全管理经验
D.县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门可以将施工安全监督工作委所属的施工安全监督机构具体实施
答案：C
解析：施工安全监督人员应当具备下列条件：（1）具有工程类相关专业大专及以上学历或初级及以上专业技术职称；（2）具有两年及以上施工安全管理经验；（3）熟悉掌握相关法律法规和工程建设标准规范；（4）经业务培训考核合格，取得相关执法证书；（5）具有良好的职业道德。
二、多项选择题
（共20 题，每题2 分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，至少有一个错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
61、 根据《立法法》,下列事项中,只能制定法律的有（ ）
A.民族区域自治制度
B.税收基本制度
C.犯罪和刑罚
D.属于国务院行政管理职权的事项
E.限制人身自由的强制措施和处罚
答案：ABCE
解析：下列事项只能制定法律：（一）国家主权的事项；（二） 各级人民代表大会、人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（三）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（四）犯罪和刑罚；（五）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（六）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（七）对非国有财产的征收、征用；（八） 民事基本制度；（九）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（十）诉讼制度和仲裁基本制度；（十一）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。
62、 根据《建设工程安全生产管理条例》,下列分部分项工程中,属于达到一定规模危险性较大,需要编制专项施工方案,并附具安全验算结果的有（）
A.模板工程
B.脚手架工程
C.装饰装修工程
D.拆除、爆破工程
E.土方开挖工程
答案：ABDE
解析：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程： （7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
63、 下列权利中,属于用益物权的有（ ）
A.留置权
B.宅基地使用权
C.地役权
D.占有权
E.土地承包经营权
答案：BCE
解析：用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。A 项属于担保物权。
64、 关于建立健全施工企业职工教育培训制度的说法,正确的有（ ）
A.教育培训考核不合格的人员不得上岗作业
B.充分发挥住房和城乡建设主管部门的技能培训主体作用
C.大力推行现代学徒制和企业新型学徒制
D.加大对装配式建筑等新兴职业（工种）建筑工人的培养
E.鼓励企业和行业协会积极举办各类技能竞赛
答案：ACDE
解析：对施工现场技能工人开展技能培训，完善本地区建筑工人技能培训组织实施体系。充分发挥企业技能培训主体作用，推动实现技能培训与现场施工相互促进，鼓励企业和行业协会积极举办各类技能竞赛，以赛促练、以赛促训。
65、 根据《招标投标法实施条例》，下列施工项目中，可以采用邀请招标方式发包能有（ ）
A.国家重点项目，经国务院发展计划部门批准不公开招标的
B.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工的
C.受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的
D.施工主要技术需要使用某项不可替代的专利的
E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的
答案：ACE
解析：有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。
66、 根据《无障碍环境建设法》，关于县级以上人民政府有关主管部门对无障碍建设监督管理的说法，正确的有（ ）
A.根据工作需要开展联合监督检查
B.及时处理并答复涉及无障碍环境建设的投诉
C.不定期发布无障碍环境建设情况
D.对无障碍环境建设情况开展舆论监督
E.定期委托第三方机构开展无障碍环境建设评估
答案：ABDE
解析：县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，定期发布无障碍环境建设情况。
67、 根据《政府采购法》，下列情形中，符合询价方式采购条件的有（ ）
A.货物技术复杂或性质特殊
B.货物规格、标准统一
C.现货货源充足
D.货物涉及技术秘密或独家专利
E.价格变化幅度小
答案：BCE
解析：根据《政府采购法》,采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。
68、 下列情形中，施工企业应当对作业人员进行安全生产教育培训的有（ ）
A.作业人员进入新的岗位前
B.施工项目采用新技术、新设备时
C.施工现场发生重大安全事故时
D.新入职作业人员上岗前
E.作业人员进入新的施工现场前
答案：ABDE
解析：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。
69、 根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》,事故报告的内容应当包括（ ）。
A.事故工程项目的造价咨询单位及其法定代表人
B.事故发生的时间、地点和工程项目名称
C.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数
D.事故的简要经过和初步原因
E.事故工程项目的施工单位及其法定代表人和项目经理
答案：BCDE
解析：事故报告主要应当包括以下内容：（1）事故的发生时间、地点和工程项目名称；（2）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）;（3）事故工程项目的建设单位及项目负责人、施工单位及其法定代表人和项目经理、监理单位及其法定代表人和项目总监；（4）事故的简要经过和初步原因；（5）其他应当报告的情况。
70、 某大学在建新校区因情况变化涉及规划变更。关于该新校区规划变更的说法，正确的有（ ）
A.该大学应当向城乡规划主管部门提出变更申请
B.变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准
C.该大学应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案
D.该大学应当组织听证会，听取利害关系人对规划变更的意见
E.城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件报告上一级土地主管部门并公示
答案：ABC
解析：D 项错误，经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图不得随意修改；确需修改的，城乡规划主管部门应当采取听证会等形式，听取利害关系人的意见。E 项错误，建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案。
71、 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院的认定规则包括（ ）
A.发包人或者监理人发出开工通知后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期
B.因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期
C.发包人或者监理人未发出开工通知,以承包人实际进场施工时间为开工日期
D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期
E.发包人或者监理人未发出开工通知,也无相关证据证明实际开工日期的,应当以施工许可证载明的时间为开工日期
答案：ABD
解析：当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的日期为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的日期为开工日期。（2）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（3）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
72、 根据《劳动合同法》，按期限划分，劳动合同可以分为（ ）
A.固定期限劳动合同
B.无固定期限劳动合同
C.非全日制用工劳动合同
D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同
E.零散用工劳动合同
答案：ABD
解析：劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
73、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列职责中，属于施工企业在施工现场的消防安全责任的有（ ）
A.在施工现场建立消防安全责任制度
B.确定消防安全责任人
C.建立专职消防队
D.制定用火、用电等消防安全管理制度和操作规程
E.设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材
答案：ABDE
解析：施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
74、 关于建筑物倒塌致人损害责任承担的说法，正确的有（ ）
A.由施工单位独立承担责任
B.由建设单位独立承担责任
C.由建设单位与施工单位承担连带责任
D.建设单位与施工单位能够证明建筑物不存在质量缺陷的，不承担责任
E.因建筑物所有人的原因造成建筑物倒塌的，由所有人承担责任
答案：CDE
解析：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的， 由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。
75、 某公司因工程款纠纷申请仲裁。仲裁申请书应当载明的事项有（ ）
A.该公司的名称、住所
B.提出申请所依据的仲裁规则
C.该公司的法定代表人姓名、职务
D.仲裁请求和所根据的事实、理由
E.证据和证据来源、证人姓名和住所
答案：ACDE
解析：仲裁申请书应当载明下列事项：（1）当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；（2）仲裁请求和所根据的事实、理由；（3）证据和证据来源、证人姓名和住所。
76、 某公司进入破产重整程序，需要裁员30 人。根据《劳动合同法》，属于应当优先留用的人员有（ ）
A.与该公司订立无固定期限劳动合同的
B.家庭有未成年人的
C.与该公司订立较长期限的固定期限劳动合同的
D.家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人的
E.新入职但负有工伤的
答案：ACD
解析：裁减人员时，应当优先留用下列人员：①与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的；②与本单位订立无固定期限劳动合同的；③家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。
77、 关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（ ）
A.应当取得相应等级的资质证书
B.应当执行工程建设强制性标准
C.应当参与建设工程质量事故分析
D.应当对建设工程质量承担全面责任
E.不得对有特殊要求的专用设备指定供应商
答案：ABC
解析：D 项错误，设计单位应当履行下列消防设计、施工质量责任和义务：（1）按照建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准进行设计，编制符合要求的消防设计文件，不得违反国家工程建设消防技术标准强制性条文； （2）在设计文件中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、性能等技术指标，符合国家规定的标准；（3）参加建设单位组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防设计实施情况签章确认，并对建设工程消防设计质量负责。E 项错误，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
78、 关于建筑市场信用信息公布内容和范围的说法，正确的有（ ）
A.属于国家认定标准范围的不良行为记录，只能由住房和城乡建设部在全国统一公布
B.公开各方主体信用信息不得泄露国家秘密，商业秘密和个人隐私
C.通过与工商、税务等部门信息共享获取的各方主体不良信用信息，省、自治区、直辖市建设行政主管部门应在本地区统一公布
D.行政处罚决定被变更或撤销的，应及时变更或删除该不良记录
E.对招标投标违法行为作出的罚款处理决定应给予公告，但警告处理决定可不予公告
答案：BCD
解析：A 项错误，《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布。E 项错误，对招标投标违法行为所作出的以下行政处理决定应给予公告：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得；（4）暂停或者取消招标代理资格；（5）取消在一定时期内参加依法必须进行招标的项目的投标资格； （6）取消担任评标委员会成员的资格；（7）暂停项目执行或追回已拨付资金；（8）暂停安排国家建设资金；（9）暂停建设项目的审查批准；（10）行政主管部门依法作出的其他行政处理决定。
79、 18.张某与甲建筑公司发生劳务纠纷，准备起诉甲公司。根据《民事诉论法》，下列人员中，可以作为张某诉讼代理人的有（ ）
A.其在中学工作的同学
B.其做公务员的邻居
C.其所在街道的基层法律服务工作者
D.其从事送外类工作的哥哥
E.其在甲公司工作的工友
答案：CD
解析：下列人员可以被委托为诉讼代理人：（1）律师、基层法律服务工作者；（2）当事人的近亲属或者工作人员；（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。
80、 下列情形中，属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的有（ ）
A.同一工程相邻分段发包的
B.同一工程分期施工的
C.合同约定的工程验收合格的
D.经受聘企业同意的
E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120 天，经建设单位同意的
答案：ABCE
解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包原因致使工程项目停工超120 天（含）,经建设单位同意的。
下载地址
本文附件下载地址
下载链接：https://pan.baidu.com/s/1CdlWrcZDEO-zAGrHFIRRcA
提取码，获取方式如下
验证码获取教程（如您不知如何操作，请点击）
声明：建筑一生网提供的所有资料均来自互联网下载，纯属学习交流。如侵犯您的版权请联系我们，我们会尽快整改。请网友下载后24小时内删除！
联系方式：发送邮件至 coyis@qq.com
